Wykonanie sieci strukturalnej w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109

Publication date	2014-09-03
End date	2014-09-18 10:00:00
Instytucja	Sąd Okręgowy w Łodzi
Miejscowość	Łódź
Województwo	łódzkie
Branża	Sieci
Szczegóły
Numer ogłoszenia	293698 / 2014
Document type	ZP-400
Cpv code	453100003, 453110000, 453310006, 454530007, 324000007
Adres strony internetowej siwz	http://www.lodz.so.gov.pl
BZP	Zobacz

Przedmiot zamówienia

Wykonanie instalacji sieci strukturalnej, instalacja elektryczna i klimatyzacji w istniejących i wydzielonych pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109. Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje wykonanie robót montażowych wg. załączonego projektu technicznego : Zakres opracowania obejmuje następujące elementy w ramach etapu 1 1. Instalację sieci strukturalnej, 2. Instalację obwodów klimatyzatorów ( jednostki wewnętrzne w nowoprojektowanych piętrowych pośrednich punktach dystrybucyjnych, jednostki zewnętrzne na dachu) 3. Instalację oświetlenia w niektórych modernizowanych pomieszczeniach, 4. Instalację obwodów dedykowanych sieci strukturalnej i gniazd 230V DATA, 5. Instalację obwodów zasilających szafy w piętrowych punktach pośrednich PPD i szafy w centralnym punkcie dystrybucyjnym CPD, 6. Roboty budowlane naprawcze i malarskie. W etapie 2 jest montaż elementów aktywnych, kabli krosowych i zasilaczy UPS w szafach 42U 800x800 w pomieszczeniach: CPD, PPD0,PPD1,PPD2,PPD3,PPD4

Dodatkowe informacje

Biuletyn	1
Nazwa	Sąd Okręgowy w Łodzi
Ulica	Plac Dąbrowskiego 5
Nr domu	5
Miejscowosc	Łódź
Kod poczt	90-921
Wojewodztwo	łódzkie
Tel	042 6778900, 6778938
Fax	042 6778931
Internet	www.lodz.so.gov.pl
Regon	00032316300000
E mail	janusz.rosiak@lodz.so.gov.pl
Czy obowiazkowa	Tak
Dotyczy	1
Rodzaj zam	Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Rodz zam	B
Czy czesci	Nie
Czy wariant	Nie
Czy dialog	Nie
Czy uzup	Nie
Czas	D
Data zak	12/12/2014
Zaliczka	Nie
Uprawnienie	oświadczenie o spełnianiu warunków
Wiedza	oświadczenie o spełnianiu warunków oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na wykonaniu instalacji sieci strukturalnej w budynku użyteczności publicznej (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 złotych
Potencjal	oświadczenie o spełnianiu warunków
Zdolne	oświadczenie o spełnianiu warunków oraz Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy oraz osób kierujących robotami budowlanymi z poszczególnych branż
Sytuacja	oświadczenie o spełnianiu warunków oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł
Oswiadczenie potwierdzenia 2	Tak
Oswiadczenie potwierdzenia 10	Tak
Oswiadczenie potwierdzenia 13	Tak
Oswiadczenie potwierdzenia 16	Tak
Oswiadczenia wykluczenia 1	Tak
Oswiadczenia wykluczenia 8	Tak
Dok grup kap 1	Tak
Inne dokumenty	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji winien dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze
Niepelnosprawne	Nie
Kod trybu	PN
Czy zmiana umowy	Tak
Zmiana umowy	1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania przedmiotu umowy b) zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy, dokonaniem odbioru robót, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej. - zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi proporcjonalnie do okresu w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c. 4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących wypadkach: a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót, b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy z wyjątkiem pkt.2 d
Kryt cena	A
Spec www	www.lodz.so.gov.pl
Spec war	SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź Postępowanie prowadzi: Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych
Data skl	18/09/2014
Godz skl	10:00
Miejsce	SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO PODAWCZE
Termin	Obowiązuje termin
Okres liczba dni	30
Czy uniewaznienie	Nie